| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

北京中企顺达招标咨询有限公司-

电子、机械

联系方式
  • 联系人:张先生
  • 电话:15106064624
您当前的位置:首页 » » 项目】济南港华2021年天然气管道非开挖施工单位年度入围招标项目公告
项目】济南港华2021年天然气管道非开挖施工单位年度入围招标项目公告
发布时间:2021-01-14 00:57        浏览次数:0        返回列表

项目】济南港华2021年天然气管道非开挖施工单位年度入围招标项目公告
招标编号:SDLR-2021-005 
招标人:济南港华燃气有限公司
一、项目慨况与标段划分
1.项目概况:本项目为济南港华2021年天然气管道非开挖施工单位年度入围招标项目。招标范围具体以甲方提供清单为准(详见招标文件)。
入围单位执行济南港华的清单价格(已确定价格),详见招标文件。
2.标段划分:本项目共分为两个标段。一标段为燃气管道定向钻穿越工程,二标段为燃气管道顶管穿越工程。兼投兼中。
二、工期:按照合同要求,以实际工作安排为准。
三、质量要求:按国家相关验收规范要求达到合格标准。
四、投标人应具备下列要求
1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格,在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验;
2、投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质或石油化工工程施工总承包贰级及以上资质,且具有建设行政主管部门核发并有效的安全生产许可证;
3、财务要求:财务状况良好,需提供近2年度( 2018、 2019 年度)经第三方审计的财务报告或者近期银行出具的资信;
4、业绩要求:投标人自2017年1月1日至今,承担过类似业绩(类似业绩指:一标段提供定向钻穿越工程,二标段提供顶管穿越工程);
5、信誉要求:有良好的商务信誉,2017年1月1日至今发生的诉讼及仲裁情况(应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件;如无发生,请提供近2017年1月1日至今无重大违法记录和不良记录的承诺并附“中国”等网站截图);
6、本次招标不接受联合体投标;
7、本项目资格审查方式为:资格后审。
8、被列入黑名单等存在问题的企业拒绝报名。
五、投标报名
凡有意参加投标者,请于2021年1月14日9:00时至2021年1月20日16:30时(节假日除外)前提供以下资料到山东龙融招投标代理有限公司(济南市高新区舜华路舜泰广场11号楼北楼1103)报名。
1、法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证( “三证合一”的只提供营业执照副本);
2、市政公用工程总承包贰级及以上或石油化工工程施工总承包贰级及以上资质证书副本、安全生产许可证副本;
3、法人报名的,需提供法人原件,授权代表人报名的,需提供法定代表人授权委托书、被授权人原件及近三个月在本单位缴纳社保的;
4、提供近2年度( 2018、 2019 年度)经第三方审计的财务报告或者近期银行出具的资信;
5、投标人至少提供1份自2017年1月1日至今,承担过与本项目类似业绩【类似业绩指:一标段提供定向钻穿越工程,二标段提供顶管穿越工程,提供合同原件(复印件加盖公章),核验原件,以合同签订时间为准。】;
6、2017年1月1日至今发生的诉讼及仲裁情况(应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件;如无发生,请提供2017年1月1日至今无重大违法记录和不良记录的承诺并附“中国”等网站截图)。
六、招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于通知时间,每日上午 9:00 时至 16:30 时提供以上材料购买招标文件。
招标文件售价:300元,售出不退。
七、投标文件的递交
1、接收投标文件时间:详见招标文件;
2、递交投标文件截止时间及开标时间:详见招标文件;
3、递交投标文件地点及开标地点:详见招标文件;
逾期提交或所提交的投标文件不符合招标文件规定,恕不接受。
联系人:张恒
电  话:151 0106 4624
邮  箱:zqsd688@126.com